2020年广告施工安装承包合同大全锦集

入党范本 |  入团申请 |  工作报告 |  总结策划 |  合同范本 |  演说主持 |  条据书信 |  个人常用 |  祝福贺词 |  论文写作 |  综合知识
写文档找资料,上文库(movwk.com)这里有您想要的一切!您所在的位置:首页 > 合同范本> 2020年广告施工安装承包合同大全锦集

最新消息

点击排行

2020年广告施工安装承包合同大全锦集

发布者:董红科   发表时间:2020-10-12     类型: 合同范本

写文档找资料,上文库(movwk.com)这里有您想要的一切!


2020年广告施工安装承包合同(第一篇1075字)

发包人(全称):


承包人(全称):


依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律,行政法规,遵循平等、自觉、公平、和诚实诚信的原则,两边就本广告牌制作安装协商绝对,订立本合同。


一、工程概况


1.工程名称:广告牌制作安装


2.工程地点:


二、工程承包范围:按照发包方提供的施工图纸进行施工。


三、合同工期与工期顺延


具备安装条款后,年月日前安装完毕,以发包方通知为准,除不可抗力外,工期均不得顺延。


四、质地标准与工程量确认


1.工程质地标准:按图纸要求的标准进行施工,详见附图,两边签字为准。


2.工程量确认:固定单价一次性包干,施工面积为162平方米(暂定),以实际验收为准。


3.如发生合同以外的工程量变更以实际增多或缩短的工程量另行计费。


五、承包价格:每平方197.53元,其面积为162平方米,总计320_.00元,大写:叁万贰仟元整。


六、合同价款及支付方式:现款或承包人指定账户


合同签定后,发包方预支给承包方15000.00元进度款,剩余合同总价款的余款17000.00元待工程收工后10日内一次性无息付清。


七、违约责任:


①承包人应按合同工期完成工程(工程量),否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资本不到位、其他工种延误所形成的拖延工期除外)。


②因承包人不履行合同义务,形成工程停工或延期,承包方应承担相应的违约责任。


八、发包人责任:


①因发包人进度款资本不到位,不行准期拨付所形成的停工责任应由发包方全面承担。


②发包方进度款超过3天不行准期拨付,逾期1天罚款500元,承包方有权自行停工,并究查其相应的违约责任。


九、现场管理


①现场应做到活完场净,文明施工,以利于下道工序的施工。承包方必须承诺施工现场的合理节约,否则形成的铺张的总共材料费用由承包方负责。


②承包方进场后必须服从发包方的统一指挥管理,用命工地的各项规章轨制。


十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方承担。如因发包方先期各种施工手续不全形成停工、拆除等损失,由发包方承担。


十一、争议解决方式:


由工程所在地评断委员会进行评断。


十二、合同份数:本合同一式二份,发包人执一份,承包人执一份。


十三、合同生效与终止:本合同经两边签字或盖章后生效,工程收工、工程总数余款付清后终止。


甲方(公章):_________        乙方(公章):_________


法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________


_________年____月____日       _________年____月____日



2020年广告施工安装承包合同(第二篇959字)

甲方: 乙方:


为了搞好广告安装工程项目施工作业的安全管理工作,经两边充分协商签订本协议。


第一条:本协议为佛山市至爱广告装潢工程有限公司外包广告工程安装项目安全责任合同,附属于甲方委托乙方所承包广告安装工程项目,具体如下 :


(一)工程项目名称: E区商号广告位制作与安装工程


(二)工程项目地点: 亚洲国际E区内


(三)工程项目类型: 乙方包人工及施工工具,甲方包制作材料。


(四)工程项目金额: 14元/平方 总额据实结算


(五)工程项目结算方式:


(留)工程项目施工期限: 20_年10月12日 至20_年1月22日


第二条:甲方安全责任


进场安装施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事变说明,其内容是:项目的安全规章轨制及对该工程项目相关联的安全注意事变。


第三条:乙方安全责任


(一)乙方负责人造安全施工责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格用命安全生产规章轨制,并指定专人负责监管安全施工作业。


(二)开工前必须对所属职员进行安全注意事变、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育职员进入作业场所。


(三)需使用业主的机械、电器等设备、设施,必须经得业主或甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。


(四)教育和监管所属职员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而惹起的事故,乙方负统共责任。


(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全?a href='//www.movwk.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡陌踩涸稹?/p>

(六)乙方的任何职员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。


(七)乙方负责此项目生产的统共安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方承担统共的事故责任和经济责任。


第四条:甲、乙两边严格用命本合同条件,履行各自的职责,搞好文明施工作业。


第五条:本协议两边签字后生效,一式两份,甲、乙方各执一份


甲方(公章):_________        乙方(公章):_________


法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________


_________年____月____日       _________年____月____日



2020年广告施工安装承包合同(第三篇2208字)

甲方:(以下简称甲方)


乙方:(以下简称乙方)


根据《中华人民共和国合同法》的相关细则规定,连系广告产品具体情况,经两边协商绝对,本着自觉?平等?互利为原则,签订如下条件,共同遵信执守?


一?项目名称和地点


1?项目名称: 型广告塔n座


2?工程地点:


二?工程内容:


1?依据甲乙两边确认的_______《》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆(___色),工程做法及选材标准详见施工图?委托加工数目为《________》型广告塔n座?


2?乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输?安装.?面板?马道?基础?灯具由乙方自理?合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)?


三?承包方式和造价:


《_______》型广告塔n座,单价每座0000.00元(大写:_____)?合计人民币____元,大写:______元整;


本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.?


四?工程价款支付?结算方式:


付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%,计人民币____元(大写:_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元(大写:_____元整)的___%;合计人民币___元(大写:___元整)N座广告塔共计____元(大写:_____元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币____元(大写:____元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款?


五? 工程期限为 n天,其中加工配件n天,运输n天,安装n天?


六?两边责任


(一)甲方责任


1?甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至平常施工止?协调期间停工应由甲方补偿乙方施工职员误工补助,误工补助按每日每人_元计,工期相应顺延?


2?开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费?甲方副理乙方选好材料堆放场地?


3?原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力形成丢失或损坏与甲方无关?


4?甲方派驻工地代表,对工程进度?工程质地进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的题目,以及其它事件?


5?甲方应按本合同及时拔付工程金钱?如工程款不行及时到位,工期相应顺延?形成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工职员淹留损失?施工职员误工每人每日N元?


6?甲方负责工程价款拔付和收工结算,负责组织工程收工验收?


7?如甲方未按合同商定期限支付余款,甲?乙两边经协商失效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止?


(二)乙方责任


1?乙方负责按质按量完成合同所商定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性?广告牌设计基本风压为KN/m2(抗风设计值为n级)?广告塔质保期为n年,保修期为n年,在质保期如因钢结构配件质地题目在平常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质地或设计题目,由乙方负责其直接损失(出现不可违逆的自然灾殃除外);如因安装不当导致广告牌出现质地题目,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要不苛做好施工安全工作,对施工中出现的职员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任形成广告塔损坏,由此对第三方形成的人身和财产损失由乙方承担统共责任?


2?由于乙方缘由,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失?


3?乙方施工职员在施工期间应用命甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照相关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门究查其法律责任?


4?施工中出现的题目由甲?乙两边协商解决?如遇到无法违逆自然灾殃(如刮风下雨?雪等)或停电缘由,工期顺延?


5?工程质地验收:以国家颁发的施工及验收规范和质地检验标准为依据?工程质地达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为) ;如乙方工程已收工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验竣工程,故视为验收始末?


6?非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款?


7?在保修期内,乙方首年对广告塔维护?保养一次,费用由乙方承担?以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护?


8?保修期内,乙方不行按照标准进行维修维护或保修质地不符合要求,甲方有权扣除承诺金,直至保修质地合格?


七?违约责任:如果甲乙两边发生纠纷,由两边协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决?


八?附件:


《___钢结构广告塔主体安装质地验收表》


附则:


(一)合同未尽事件,由两边协商解决,补充协议,作为合同附件共同用命?


(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲?乙两边各持一份?


(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文献?如图纸内容变更,附变更备忘录?


(四)本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:2003?__省工程建设标准《_______》____?验收手续一式两份,甲乙两边各持一份?


(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效?


甲方代表人签字: 乙方代表人签字:


(盖章)(盖章)


年 月日年月日


本篇《2020年广告施工安装承包合同大全锦集》网址:http://www.movwk.com/hetongfanben/799658.html


声明:本网站尊重并保护知识产权,如果我们转载或者读者上传的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright 2012-2025 上文库(movwk.com) http://www.movwk.com/ All Rights Reserved.
写文档找资料,上文库(movwk.com)这里有您想要的一切